环保工程不合格导致停产,损失如何计算_遇到涉及停工的项目，如何进行施工索赔？

大家好！今天让小编来大家介绍下关于环保工程不合格导致停产,损失如何计算_遇到涉及停工的项目，如何进行施工索赔？的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

环保工程不合格导致停产,损失如何计算

环保工程停工损失可以用以下的方法进行计算：1.根据有关规定，机器停机费应为：折旧费；大修费；定期修理费；2.四项随车劳务费乘以实际停运台班数之和。包括停产期间支付的生产工人工资、提取的职工福利基金、消耗的燃料和动力费用、应承担的车间经费和企业管理费。临时停工主要是由于工程地质条件变化、临时停水、停电、人为障碍等原因造成的。这种停工通常需要申请经济签证，经济签证应具有停工复工的具体时间、人员和机械数量，因此停工损失的计算比较简单。停工费的计算，以及因发包人原因造成的停工、窝工，按停工期间现场停工人员计算。

法律依据

《中华人民共和国合同法》第二百八十四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

参考资料：

遇到涉及停工的项目，如何进行施工索赔？

人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。 机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)

废品损失和停工损失如何进行会计核算

一、停工索赔程序

某工程于2016年3月20日承包商中标，合同总额：1.8亿元，合同工期：2016年6月1日-2017年11月15日。

1、2016年6月1日开工

2、2016年12月5日因工程款不到位造成停工

停工时间11个月，属于长期停工的范畴，停工是因为发包方无力支付工程款,致使合同无法继续履行而造成的。这时,承包方有权要求发包方支付在合同终止前已完工程的人工、材料、机械设备的全部支出,并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用等进行赔偿。提交索赔时应遵循两个原则，一是所发生的费用应是承包方履行合同所必须的和已经实际发生的；二是承包方不应由于停工的发生而额外受益或额外受损，即对实际损失进行赔偿。

3、2017年10月26日，就恢复施工问题，业主与项目部召开会议

会议内容：本工程于2016年12月5日停工，经双方协商决定于2017年10月30日恢复施工，为解决施工单位提出的停工损失，针对施工单位提出问题，双方达成共识，确认如下：（1）因为工期延误造成的钢材购买价差，业主承诺给予补偿，具体计算原则双方协商；（2）因为工期延误造成的预制场租赁时间增加而引起的租赁费增加，业主予以补偿，补偿时间及总额度双方协商解决；（3）停工期间留守人员工资、大型设备增加的调遣费用、设备待用费用按实际发生支付；（4）停工期间发生的水电费用支出按实际发生支付；（5）因工程款延误支付产生的贷款利息今后协商解决；（6）停工期间发生的临建折旧另议；（7）停工期间施工单位增加的管理费另议。并定于2017年12月31日前具体确认各项的补偿数额并签订补充协议。

4、2017年10月30日恢复施工

5、2017年12月4日项目部上报了停工损失索赔报告

由于材料价格上涨部分确认比较复杂，监理建议除材料价格上涨部分的其他费用先行上报，以便尽快确认。

6、承包商于2018年1月23日重新上报第一部分其他费用（除材料涨价部分）1413万元，2018年6月1日上报第二部分材料上涨费用2542万元。

7、2018年8月21上午、22日下午和23日上午召开停工损失费用审核会

除在设备怠工、人员怠工、预制场租赁费用问题上存在较大分歧外，基本达成一致意见（见以下表格）。

已经确认的停工损失和物价上涨费用明细

8、2018年9月18日上报《关于尽快确认停工有关事宜的》的报告，希望业主在2018年9月30日前确认停工有关事宜，如不能尽快解决，工程将会于2018年10月11日因工程款不到位造成停工。

二、停工损失计算方法

1、人员窝工、机械停置费用的计算

发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的,人工窝工、机械停置费按签证计算。双方未做停工退场签证的，可以根据施工组织设计及进退场报表等资料，确定停工时已施工的项目，根据施工内容数量确定需要的施工人数和机械设备的种类，机械数量可以从施工组织设计中查得。停工时间可按合同有关条款执行或由双方协商确定。合同中未对停工时间进行约定，双方又达不成协议的，目前对此类停工时间如何计算还没有专门的规定。

本工程合同中未对停工损失进行约定，也没有人员、机械设备的进退场纪录，在停工损失的谈判中承包方处于被动。资料、证据的收集很重要，在以后的类似工程中应引起重视。在索赔报告中，承包方观点是施工机械在工地停工后,一直停放在工地上，其机械闲置费应从停工开始计至复工为止。目前业主同意部分补偿，因没有进退场纪录，没有支持性文件，该费用只可部分争取。

2、根据约定已定购的材料、设备费用的计算?

对于承包方已按合同约定订货的材料、设备，承包商应负责退货或解除购货合同,不能退还的货款和货物、解除定货合同所发生的费用由业主承担。

3、进度款利息的计算

承包商按合同的约定向监理工程师或业主代表按月提交已完工程量的报告，监理工程师或甲方代表收到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量。确认计算结果14天内，业主应向承包方支付工程进度款。延付进度款可按月计算复利，延付进度款利息的计算时间应从确认计算结果后第15天开始，算至办理结算形成结算报告的时间为止。在项目索赔报告中，申请赔偿进度款利息321万元。该费用有法有约有据，理应补偿，但是考虑到业主的承受能力，该费用最终可能得不到补偿，作为停工损失谈判的一个筹码。

4、临时设施费补偿计算

由于终止合同的工程已完工程结算款中所包含的临时设施费，一般小于承包方的实际花费。因此，对工程完成比例不大的项目，临时设施费补偿，可通过清点现场承包方所建的临时设施的实际投入减去工程结算中所含的临时设施费求得。对于主体工程已经完成的，承包方所投入的临时设施一般均已到位，这时临时设施补偿可通过以下算式进行计算：投标书中的直接费×临时设施费率×中标通知书中规定的上浮或下浮比率-已完工程结算中所含的临时设施费。在项目索赔报告中，因临时设施花费金额较小，在停工损失谈判中承包商主动放弃补偿要求，作出让步的姿态，以利于其他项目的索赔。

5、管理费的计算

从工程停工至承包方撤离工地，承包商可向发包方要求在此期间的现场管理费。

现场管理费的计算可由:

本工程直接费×现场管理费率÷合同工期×停工天数×折减系数。

工程直接费可按投标书中的直接费×中标通知书中规定的上浮(下浮)比率或直接费与工程含税造价的比例×工程(概)预算造价确定。停工天数的确定同上述人工机械停置时间的确定。工地停工后，承包商投入的管理费用相对正常施工时少，因此应乘一个折减系数，该系数可参照有些省、市的经验，按40%左右的比例计算。

6、看场费用

停工期间，承包商派人看管工地现场的，应参照同类人员社会平均工资水平计算看场期间的看场费用。

三、几点心得体会

1、停工之后，承包商应在规定的时限内向发包方提出办理停工补偿协议，如果协议不成(或得不到发包商的有关答复)，则在规定的期限内自动做好人员、机械的撤离工作，并作好记录，以书面形式通知业主，以减少自身的损失，不要抱着我停工多长时间，业主就得补我多长时间人员、机械的停置损失的思想而盲目等待。本项目虽然没有人员、机械的进退场纪录，谈判工作处于被动，但由于人员、机械撤场比较及时，停工造成的损失并不大。

2、停工之后，业主不能就停工的时间长短作出明确判断，承包商不能自行撤离施工现场的，建议承包方在合理的时间间隔内(一般为28天)，定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告，并要求业主签收、答复。本项目有停工及复工报告，对停工时间有明确的判断，不存在停工时间不明确的问题。

3、停工期间，承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录，最好能收录有关的图文资料，有必要的还可进行公证，以有利于日后的停工补偿计算工作。

4、重视合同管理，合同管理在工程项目管理的实施过程中占有重要地位，是索赔成功的必要条件，不能脱离合同谈索赔。全面、严格地履行合同是进行索赔的必要条件，同时，签订一个好的合同文本，既有利于合同的履行，也有利于为索赔提供依据，要尽可能地使合同文件规范化，使合同执行中始终有“法”可依。

相信经过以上的介绍，大家对遇到涉及停工的项目，如何进行施工索赔也是有了一定的认识。欢迎登陆中达咨询，查询更多相关信息。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

《初级会计实务》核心考点：废品损失和停工损失的核算

一、废品损失的会计核算废品损失包括的范围：在生产过程中发生的和入库后发现的不可修复废品的生产成本，以及可修复废品的修复费用，扣除回收的废品残料价值和应收赔款以后的损失。经质量检验部门鉴定不需要返修、可以降价出售的不合格品，以及产品入库后由于保管不善等原因而损坏变质的产品和实行“三包”企业在产品出售后发现的废品均不包括在废品损失内。废品损失可单独核算，也可在“基本生产成本”、“原材料”等科目中反映。辅助生产一般不单独核算废品损失。　　（一）入库后因管理不善导致的产品损失产品入库后由于保管不善等原因而损坏变质的产品，其账户处理如下：借：待处理财产损溢贷：库存商品借：管理费用（一般经营损失部分）　　营业外支出（非常损失部分）　　原材料（入库的残料价值）　　其他应收款（责任人赔偿）　　贷：待处理财产损溢（二）可以降价出售的不合格品可以降价出售的不合格品，其账户处理如下：借：银行存款等贷：其他业务收入等借：其他业务成本等贷：库存商品（三）不可修复废品损失不可修复废品损失的生产成本，可按废品所耗实际费用计算，也可按废品所耗定额费用计算。　　1.发生废品损失时，一般根据废品的实际成本：借：废品损失贷：生产成本-基本生产成本2.回收残料及应收赔款：借：原材料其他应收款贷：废品损失3.结转废品损失：借：生产成本——基本生产成本贷：废品损失营业外支出（自然灾害部分）　　生产成本——基本生产成本（本月产品负担的部分）　　贷：停工损失停工损失可单独核算，也可直接反映在“制造费用”和“营业外支出”等科目中。辅助生产一般不单独核算停工损失。　　1.返修发生的各种费用：借：废品损失贷：原材料应付职工薪酬2.回收残料及应收赔款：借：原材料其他应收款贷：废品损失3.修复后，转入生产成本：借：生产成本——基本生产成本贷：废品损失二、停工损失的会计核算停工损失是指生产车间或车间内某个班组在停工期间发生的各项费用，包括停工期间发生的原材料费用、人工费用和制造费用等。应由过失单位或保险公司负担的赔款，应从停工损失中扣除。不满一个工作日的停工，一般不计算停工损失。　　停工期间发生的各项费用：借：停工损失贷：原材料、应付职工薪酬等借：其他应收款（责任人赔偿等）　　（四）可修复废品损失对于可修复废品，返修以前发生的生产费用，不是废品损失，不需要计算其生产成本，而应留在“生产成本-基本生产成本”科目和所属有关产品成本明细账中，不需要转出。即：“废品损失”科目只登记返修发生的各种费用，不登记返修前发生的费用，回收的残料价值和应收的赔款，应从“废品损失”科目贷方分别转入“原材料”和“其他应收款”科目的借方。结转后“废品损失”的借方反映的是归集的可修复损失成本，应转入“生产成本——基本生产成本”科目的借方。

由于疫情造成的等停损失,想要费用怎么说

初级会计职称考试倒计时4天!可以说，留给考生备考的时间已经不多了，大家还是利用好所剩时间作最后的冲刺!今天，深空网继续为大家重点讲解一下关于《初级会计实务》核心考点内容，废品损失和停工损失的核算。

内容导航初级会计核心考点初级会计报考理由初级会计命题规律初级会计备考误区

初级会计核心考点

今日高频考点

初级会计实务高频考点：废品损失和停工损失的核算

高频考点概述

(1)废品损失内容

①在生产过程中发生的和入库后发现的不可修复废品的生产成本;

②可修复废品的修复费用;

③扣除回收的废品残料价值和应收赔款以后的损失。

(2)废品损失不包括

①经质量检验部门鉴定不需要返修、可以降价出售的不合格品;

②产品入库后由于保管不善等原因而损坏变质的产品;

③实行“三包”企业在产品出售后发现的废品。

注意如果废品是在完工以后发现的，单位废品负担的各项生产费用应与单位合格产品完全相同，可按合格品产量和废品的数量比例分配各项生产费用，计算废品的实际成本。

(3)账务处理

①发生废品损失时结转不可修复的废品成本

借：废品损失

贷：生产成本——基本生产成本

②收回残料的价值和应收的赔款

借：原材料/其他应收款

贷：废品损失

③结转废品净损失

借：生产成本——基本生产成本

贷：废品损失

(4)可修复废品损失

①可修复废品返修以前发生的生产费用，不是废品损失，而应留在“生产成本——基本生产成本”科目和所属有关产品成本明细账中，不需要转出。

②返修发生的各种费用，应根据各种费用分配表，记入“废品损失”科目的借方。

借：废品损失

贷：原材料/应付职工薪酬等

③其回收的残料价值和应收的赔款，应从“废品损失”科目贷方分别转入“原材料”和“其他应收款”科目的借方。

借：原材料/其他应收款

贷：废品损失

④结转后“废品损失”的借方余额反映的是归集的可修复损失成本，应转入“生产成本——基本生产成本”科目的借方。

借：生产成本——基本生产成本

贷：废品损失

(5)停工损失的核算

(1)正常停工：包括季节性停工、正常生产周期内的修理期间的停工、计划内减产停工等，正常停工费用在产品成本核算范围内，应计入产品成本。

(2)非正常停工：包括原材料或工具等短缺停工、设备故障停工、电力中断停工、自然灾害停工等。

注意季节性停工、修理期间的正常停工费用在产品成本核算范围内，应计入产品成本;非正常停工费用应计入企业当期损益。

账务处理：

①停工期内发生、应列作停工损失的费用

借：停工损失

贷：原材料/应付职工薪酬等

②应由过失单位及过失人员或保险公司负担的赔款

借：其他应收款

贷：停工损失

③期末，将停工净损失从该科目贷方转出

属于自然灾害部分：

借：营业外支出

贷：停工损失

应由本月产品成本负担的部分：

借：生产成本——基本生产成本

贷：停工损失

　初级会计报考理由

为什么要考初级会计证书?

理由如下：

1、初级会计证书是进入会计界的“入场券”

以前大家都知道还有一个证书叫会计从业证，现在从业证取消了，再上去就是初级会计证书了，虽然国家没有明文规定一定要考下初级会计证书才能从事会计工作，但是这早在会计界就是不成文的规定了，谁有证才能工作，就像以前额会计从业证书一样，没有证书是很难给你安排工作的。

2、自身能力的体现

证书其实就是能够证明自己是拥有这项工作能力的，很多人把考证的初衷都本末倒置了，为什么这么说呢，我们考证其实最重要的就是要掌握考试中的内容和知识，才要去考证，以后出去面试还是应聘也好证明自己是有这样的能力的，但是现在很多人考试，真的只是为了考试而考试，考下证书就万事大吉的心态是绝对不可取的。

3、敲门砖

证书一方面是可以证明自己的能力，另一方面也表现出这个面试者的态度，如果真心要学习，真心想求一份工作的，那么肯定会花一些时间去证明自己的能力，凭空说，谁都可以，如果能直接拿出证书来证明，起码你是一个愿意把时间花在学习上的人，招聘公司也会优先考虑拥有证书的你。

　初级会计命题规律

命题规律1：命题范围广，涉及考点多

从往年初级会计考情来看，初级会计考试命题上很明显的一个规律是：命题范围很广，涉及的考点也多，考查得相对细致。有些考生问到：考试会不会出现原题?建议各位考生还是打消这一念头，因为每次考试试题并不会出现重复。

初级会计考试考题偏向于基础性知识，出现难题的概率比较小。由于初级会计考试涉及考点广泛，因此，备考时全面学习教材十分重要。

应对方法1：建议各位考生，无论初级会计的备考到了哪一阶段，都应全面研读教材，及时回顾知识。才能应对更灵活的考题。

命题规律2：重点知识的考查十分突出，年年考

过来人都清楚，初级会计考试很明显的一个考查特点就是核心考点，年年考。每年，试卷上都会出现必须要掌握的一些重点知识。设置的提问方式虽然不一样，但考查的知识点是一样的。因此，初级会计考试的复习中，考生一定要掌握相应重点内容。

应对方法2：时间紧迫的前提下，建议考生可以先将重点知识一一罗列，重点学习重要考点。待学习框架建立起来了，针对知识弱项，继续查漏补缺。

命题规律3：命题灵活化，各章节内容相互联系

每年初级会计考试结束后，都有考生反映：“这次的题型好灵活，而且都是综合知识的考查。”说明了初级会计考试虽然涉及的题型很多，但出题都是相对灵活的。可以单单考查一个知识点，也可以多个知识点综合考查。因此，考生复习时更应当学会将知识点相互联系，学会举一反三。

应对方法3：初级会计考试出题灵活，各章节内容又相互联系。考生备考切忌死记硬背，应当理解记忆并掌握，并且学会画思维导图，掌握其知识框架。

　初级会计备考误区

误区一：平时复习不用心，总喜欢临时抱佛脚

每年考完初级会计职称考试后，都有考生反映：“都该平时复习不用心，临时就喜欢抱佛脚。”这一现象很是常见。如果此时的你是这种状态，则要注意了!因为知识都是需要不断累积的，如果没有付出一定的时间和精力，想要通过临时抱佛脚就取得较好的成绩，那根本是不可能的事儿!

我们应当合理制定好学习计划，按照复习节奏一步一步走稳，避免陷入临时抱佛脚的误区。注意不断提升个人学习效率，把握学习效果，才能更大几率通过考试!

误区二：学习总是“赶、赶、赶”，没做好及时复习

很多同学备考初级会计职称，容易陷入“学习拼命往后学，赶进度，平时不注重知识回顾”的误区。其实这种学习现象，往往最终导致基础知识不稳固的后果，看书感觉啥都会，一到做题大脑一片空白。

因此，各位考生，如果此刻出现了“总是赶进度”现象，就要好好思考：自己的学习方法对不对?该如何安排学习，才能更有条理性?效果更好?你要知道，温故而知新，及时巩固知识非常重要，把握基础知识能力上去了，才能更灵活做题!

误区三：不想看教材，只想大量做题

由于考试日期越发接近，很多同学非常急躁。这就容易走进“不看教材，只想大量做题”的学习误区。其实，想要通过初级会计职称考试，教材一定要重视，并且反复翻看。因为，脱离了教材，即使做了大量题型，你会发现，错误率只升不降。

教材是知识的基础，考题命题形式往往以教材为前提。只有在熟悉教材的前提下，再通过做题巩固知识，你的做题准确率才会上去，才能越发接近拿到好成绩的目标!

以上这些误区，看看自己是否踩坑了?大家一定要注意了!

因疫情导致的停工损失、窝工降效、应急措施费用如何计算？今日头条

2.停工损失费用。因疫情防控应急措施导致工程停工的，滞场的工人及管理人员人数、大中型机械设备的台数和周转材料的数量以及各自的天数，由发承包双方办理同期记录并签证确认，据实结算。停工...

今日头条2022-05-27

疫情造成工地停工损失由谁承担？

兰迪工程律师就建筑企业关心的因疫情造成工地停工损失承担问题作解答。因新冠疫情影响造成工地停工损失由谁承担？答：在疫情被认定构成施工合同不能履行之不可抗力情形下，责任承担首先应遵从发...

知乎用户@兰迪法商学院2020-05-11

疫情停工损失会计分录-会计网

企业发生停工损失的费用时：贷：原材料/应付职工薪酬/制造费用 由过失人或保险公司承担的损失：借：其他应收款 贷：停工损失 月末结转停工净损失：借：营业外支出（自然灾害部分）

会计网2022-06-13

其他人还搜了

疫情对企业造成的损失

由于疫情现在所有快递停了吗

2020疫情对国家带来的损失有多大

疫情造成损失国家补贴吗

疫情政府规定不能上班损失谁付

这次疫情国家能损失多少钱

科学防疫健康防护手册

夸克健康

感染新冠有何症状？儿童和成人感染病症有何不同？轻症/无症状如何尽快恢复？

权威编审实用易懂实时更新

立即领取

夸克健康

查看更多

房地产企业因疫情造成的停工损失如何承担？中金在线财经号

新型冠状病毒肺炎疫情认定为不可抗力事件后，由此造成的工期延误期间的损失应按照前述原则在承包人与发包人之间合理分担，房地产开发企业应及时与建筑施工企业协商，合理确定分担比例。需要注意...

中金在线2020-03-17

疫情期间造成损失怎样处理-律师普法-法师兄

疫情期间造成的损失由合同双方分担。但是疫情期间可以通过解除合同等方法减小损失。具体内容如下：1、若因为疫情原因直接导致合同不能履行的，依法适用不可抗力的规定，根据疫情或者疫情防控...

法师兄2022-10-28

因为疫情延迟开学，幼儿园会退费吗？各地区回应来了！收费_实际_工作日

济宁 济宁幼儿园疫情期间放假退费按照多少退？根据《关于规范全市幼儿园收费管理有关问题的通知》49号文：文件规定公办园，普惠性幼儿园，民办非营利性幼儿园，收费、退费标准根据文件执行。（1...

搜狐网2022-11-01

想问因疫情物流停溜在物流公司物流要收站地费和双培运费-找法网

想问因疫情物流停溜在物流公司物流要收站地费和双培运费 提示：相似问题，细节、证据不同，答案也会不同，建议咨询律师，3~15分钟获得解答！我也要问 律师回答区 未面谈及查看证据材料，律师...

找法网 小程序2022-10-06

上海高院《关于涉新冠肺炎疫情案件法律适用问题的系列问答》（一、二、三、四、五）

承办法官对受疫情影响的案件，可视情办理审限中止、延长手续。在疫情防控期间开庭的公告案件，如具备条件的，可采取在线庭审或线下方式按期开庭；如不具备条件的，可视情延期审理。问题4 疫情...

腾讯网2022-03-30

网约车发生事故停运损失如何索赔？最全攻略来了！

姜女士则认为，在疫情防控常态化下，相比以往，停运期间出行人数较少，不能按照以往日均收入计算；另外，此损失应也由保险公司赔偿。综上，故不同意对方的诉讼请求。最终，经过法院调节，双方...

腾讯网2022-02-28

相关搜索

疫情使中国造成了哪些损失

疫情造成损失补偿

疫情对全国造成的经济损失

春节期间疫情造成旅游损失

面对疫情造成的损失怎样弥补

由于疫情快递都停了吗

违停造成的损失

疫情对中国造成的损失

疫情给国家造成多少损失

疫情对国家造成的损失

11-20条

疫情期间进场设备租赁费由谁承担？今日头条

问：基础打桩施工由于甲方原因，工期滞后1个月，甲方同意承担费用和工期顺延，紧接着由于今年的疫情，又停工4个月，甲方只同意工期顺延，租赁进场设备费

今日头条2022-06-13

疫情期间小区停车费减免政策-芝士回答

物业停车位是按年计算，这疫情给国家企事业单位都造成巨大的损失，我想咱老百姓也不差这点钱，就不必计较了。这个问题在目前，是一个值得研究的话题，但是，提问中存在矛盾，不光是物业收不收费...

芝士回答2021-02-13

辆停运损失该如何赔偿-律师普法-法师兄

车辆停运损失费，是指在 道路交通事故 中发生车辆的损害，如果受害人是以被损车辆用于货物运输或者旅客运输经营活动，则在被损车辆修复期间，受害人因无法进行正常的货物运输或者旅客运输经营而...

法师兄2020-10-12

疫情期间出租车的停运费怎么算-法律快车法律咨询

问题解答：您好，疫情期间，工资按平时的正常工资计算。全部1个回答>交通事故出租车的的停运费咋算 问题解答：按照实际损失赔偿。全部1个回答>出租车 停运费 怎么 计算 问题解答：该赔。协商...

法律快车2020-03-05

一次说清！疫情影响下的商务合同履行问题-今日头条

答：本次新型肺炎疫情属于“不可抗力”事件，但企业能不能因此解除、不再履行，还要具体评估合同是不是完全因疫情造成、是否确实到了合同目的根本无法实现的程度。合同目的无法实现是非常重要的...

今日头条2020-02-12

疫情及其防控措施给当事人造成损失怎么办？专家详解_中国国情_中国网

此次新冠肺炎疫情具有突发性，疫情及其防控措施给当事人造成的损失如何承担，如何认定不可抗力、可否适用情势变更以更好保护当事人权益，尤为社会关注。对此，记者采访了中国法学会民法学研究会...

中国网2020-04-12

疫情期间公司破产怎么赔偿_精选律师解答—华律网

疫情期间公司破产怎么赔偿 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。

华律网

车辆停运损失费该怎么赔偿-法律知识大全|律图

为你推荐交通事故赔偿协议书 闯黄灯算违章吗 交通事故责任划分 火车票退票手续费 对于一些运输货物的车辆来讲，要是因为发生交通事故导致车辆停运的话，这种情况下多半就会造成损失。因此，...

律图 小程序2022-06-07

学生因疫情上网课学费怎么算-芝士回答

虽然这种改变是因疫情突发引起的，但其不合理性还在于，私立学校把因疫情造成的损失都转嫁在学生身上。私立学校自身改变了在校时间，改变了授课方式，却不愿改变自己的收入。事实上，很多私立...

芝士回答2020-11-11

车辆停运损失该如何赔偿-法律知识|华律网

周某的面的修好共用了3天，这三天中，周某无法继续运送客人，损失600元，这样，周某可就该项停运损失费用求事故责任人予以赔偿。（三）相关 法律法规 和司法解释关于车辆停运损失费的规定 1、...

华律网 小程序2022-01-04

相关搜索

疫情造成的损失

疫情造成的经济损失

疫情造成国家经济损失

武汉疫情造成经济损失

这次疫情造成的经济损失

疫情对企业造成的损失

这次疫情会给中国造成多大损失

这次疫情会造成多少经济损失

肺炎疫情造成多少经济损失

疫情造成的损失有多大由于疫情造成的等停损失,想要费用怎么说因疫情导致的停工损失、窝工降效、应急措施费用如何计算？今日头条

2.停工损失费用。因疫情防控应急措施导致工程停工的，滞场的工人及管理人员人数、大中型机械设备的台数和周转材料的数量以及各自的天数，由发承包双方办理同期记录并签证确认，据实结算。停工...

今日头条2022-05-27

疫情造成工地停工损失由谁承担？

兰迪工程律师就建筑企业关心的因疫情造成工地停工损失承担问题作解答。因新冠疫情影响造成工地停工损失由谁承担？答：在疫情被认定构成施工合同不能履行之不可抗力情形下，责任承担首先应遵从发...

知乎用户@兰迪法商学院2020-05-11

疫情停工损失会计分录-会计网

企业发生停工损失的费用时：贷：原材料/应付职工薪酬/制造费用 由过失人或保险公司承担的损失：借：其他应收款 贷：停工损失 月末结转停工净损失：借：营业外支出（自然灾害部分）

会计网2022-06-13

其他人还搜了

疫情对企业造成的损失

由于疫情现在所有快递停了吗

2020疫情对国家带来的损失有多大

疫情造成损失国家补贴吗

疫情政府规定不能上班损失谁付

这次疫情国家能损失多少钱

科学防疫健康防护手册

夸克健康

感染新冠有何症状？儿童和成人感染病症有何不同？轻症/无症状如何尽快恢复？

权威编审实用易懂实时更新

立即领取

夸克健康

查看更多

房地产企业因疫情造成的停工损失如何承担？中金在线财经号

新型冠状病毒肺炎疫情认定为不可抗力事件后，由此造成的工期延误期间的损失应按照前述原则在承包人与发包人之间合理分担，房地产开发企业应及时与建筑施工企业协商，合理确定分担比例。需要注意...

中金在线2020-03-17

疫情期间造成损失怎样处理-律师普法-法师兄

疫情期间造成的损失由合同双方分担。但是疫情期间可以通过解除合同等方法减小损失。具体内容如下：1、若因为疫情原因直接导致合同不能履行的，依法适用不可抗力的规定，根据疫情或者疫情防控...

法师兄2022-10-28

因为疫情延迟开学，幼儿园会退费吗？各地区回应来了！收费_实际_工作日

济宁 济宁幼儿园疫情期间放假退费按照多少退？根据《关于规范全市幼儿园收费管理有关问题的通知》49号文：文件规定公办园，普惠性幼儿园，民办非营利性幼儿园，收费、退费标准根据文件执行。（1...

搜狐网2022-11-01

想问因疫情物流停溜在物流公司物流要收站地费和双培运费-找法网

想问因疫情物流停溜在物流公司物流要收站地费和双培运费 提示：相似问题，细节、证据不同，答案也会不同，建议咨询律师，3~15分钟获得解答！我也要问 律师回答区 未面谈及查看证据材料，律师...

找法网 小程序2022-10-06

上海高院《关于涉新冠肺炎疫情案件法律适用问题的系列问答》（一、二、三、四、五）

承办法官对受疫情影响的案件，可视情办理审限中止、延长手续。在疫情防控期间开庭的公告案件，如具备条件的，可采取在线庭审或线下方式按期开庭；如不具备条件的，可视情延期审理。问题4 疫情...

腾讯网2022-03-30

网约车发生事故停运损失如何索赔？最全攻略来了！

姜女士则认为，在疫情防控常态化下，相比以往，停运期间出行人数较少，不能按照以往日均收入计算；另外，此损失应也由保险公司赔偿。综上，故不同意对方的诉讼请求。最终，经过法院调节，双方...

腾讯网2022-02-28

相关搜索

疫情使中国造成了哪些损失

疫情造成损失补偿

疫情对全国造成的经济损失

春节期间疫情造成旅游损失

面对疫情造成的损失怎样弥补

由于疫情快递都停了吗

违停造成的损失

疫情对中国造成的损失

疫情给国家造成多少损失

疫情对国家造成的损失

11-20条

疫情期间进场设备租赁费由谁承担？今日头条

问：基础打桩施工由于甲方原因，工期滞后1个月，甲方同意承担费用和工期顺延，紧接着由于今年的疫情，又停工4个月，甲方只同意工期顺延，租赁进场设备费

今日头条2022-06-13

疫情期间小区停车费减免政策-芝士回答

物业停车位是按年计算，这疫情给国家企事业单位都造成巨大的损失，我想咱老百姓也不差这点钱，就不必计较了。这个问题在目前，是一个值得研究的话题，但是，提问中存在矛盾，不光是物业收不收费...

芝士回答2021-02-13

辆停运损失该如何赔偿-律师普法-法师兄

车辆停运损失费，是指在 道路交通事故 中发生车辆的损害，如果受害人是以被损车辆用于货物运输或者旅客运输经营活动，则在被损车辆修复期间，受害人因无法进行正常的货物运输或者旅客运输经营而...

法师兄2020-10-12

疫情期间出租车的停运费怎么算-法律快车法律咨询

问题解答：您好，疫情期间，工资按平时的正常工资计算。全部1个回答>交通事故出租车的的停运费咋算 问题解答：按照实际损失赔偿。全部1个回答>出租车 停运费 怎么 计算 问题解答：该赔。协商...

法律快车2020-03-05

一次说清！疫情影响下的商务合同履行问题-今日头条

答：本次新型肺炎疫情属于“不可抗力”事件，但企业能不能因此解除、不再履行，还要具体评估合同是不是完全因疫情造成、是否确实到了合同目的根本无法实现的程度。合同目的无法实现是非常重要的...

今日头条2020-02-12

疫情及其防控措施给当事人造成损失怎么办？专家详解_中国国情_中国网

此次新冠肺炎疫情具有突发性，疫情及其防控措施给当事人造成的损失如何承担，如何认定不可抗力、可否适用情势变更以更好保护当事人权益，尤为社会关注。对此，记者采访了中国法学会民法学研究会...

中国网2020-04-12

疫情期间公司破产怎么赔偿_精选律师解答—华律网

疫情期间公司破产怎么赔偿 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。

华律网

车辆停运损失费该怎么赔偿-法律知识大全|律图

为你推荐交通事故赔偿协议书 闯黄灯算违章吗 交通事故责任划分 火车票退票手续费 对于一些运输货物的车辆来讲，要是因为发生交通事故导致车辆停运的话，这种情况下多半就会造成损失。因此，...

律图 小程序2022-06-07

学生因疫情上网课学费怎么算-芝士回答

虽然这种改变是因疫情突发引起的，但其不合理性还在于，私立学校把因疫情造成的损失都转嫁在学生身上。私立学校自身改变了在校时间，改变了授课方式，却不愿改变自己的收入。事实上，很多私立...

芝士回答2020-11-11

车辆停运损失该如何赔偿-法律知识|华律网

周某的面的修好共用了3天，这三天中，周某无法继续运送客人，损失600元，这样，周某可就该项停运损失费用求事故责任人予以赔偿。（三）相关 法律法规 和司法解释关于车辆停运损失费的规定 1、...

华律网 小程序2022-01-04

相关搜索

疫情造成的损失

疫情造成的经济损失

疫情造成国家经济损失

武汉疫情造成经济损失

这次疫情造成的经济损失

疫情对企业造成的损失

这次疫情会给中国造成多大损失

这次疫情会造成多少经济损失

肺炎疫情造成多少经济损失

疫情造成的损失有多大由于疫情造成的等停损失,想要费用怎么说